Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Dienstleistungen und Lieferungen der HMA Interior GmbH, Industriestrasse 31, 8305 Dietlikon, Schweiz (nachfolgend «HMA Interior» oder «wir»). Mit der Auftragserteilung anerkennt der Kunde diese AGB.

2. Offerte und Vertragsabschluss

Unsere Offerten sind 30 Tage gültig, sofern nicht anders angegeben. Ein Vertrag kommt mit schriftlicher Auftragsbestätigung oder mit Beginn der Ausführung zustande. Änderungswünsche nach Auftragserteilung können Mehrkosten und Terminverschiebungen verursachen.

3. Preise und Zahlung

Alle Preise verstehen sich in Schweizer Franken (CHF) inklusive Mehrwertsteuer, sofern nicht anders angegeben. Die Zahlungsbedingungen werden in der Offerte oder im Werkvertrag geregelt. Bei Zahlungsverzug wird ein Verzugszins von 5 % p.a. berechnet.

4. Ausführung und Termine

Wir bemühen uns, vereinbarte Termine einzuhalten. Terminangaben sind unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich als Fixtermin vereinbart. Verzögerungen durch höhere Gewalt, Lieferengpässe oder Änderungswünsche des Kunden berechtigen nicht zu Schadenersatzforderungen.

5. Gewährleistung

Für unsere Arbeiten gewähren wir eine Garantie gemäss den Bestimmungen der SIA-Norm 118 (sofern vereinbart) bzw. des Schweizerischen Obligationenrechts. Mängel sind unverzüglich nach Entdeckung schriftlich zu melden. Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre ab Abnahme.

6. Haftung

Unsere Haftung beschränkt sich auf den Auftragswert. Ausgeschlossen ist die Haftung für indirekte Schäden, Folgeschäden oder entgangenen Gewinn, soweit gesetzlich zulässig.

7. Eigentumsvorbehalt

Gelieferte Materialien und Einrichtungen bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der HMA Interior GmbH.

8. Stornierung

Bei Stornierung durch den Kunden nach Auftragsbestätigung werden die bis dahin entstandenen Kosten sowie bereits bestellte Materialien in Rechnung gestellt.

9. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Es gilt ausschliesslich Schweizer Recht. Gerichtsstand ist Dietlikon ZH, soweit gesetzlich zulässig.

Stand: März 2026